2023建设工程施工合同(官方版)【优秀范文】

下面是小编为大家整理的2023建设工程施工合同(官方版)【优秀范文】,供大家参考。

　

　 编号：WD-HT-0977

　—— 合同书 ——

　 甲 方：_____________________

　乙 方：_____________________

　日 期：_____________________

　 --- 合同系列 文字均可修改 ---

　建设工程施工合同(官方版)

　 CONTRACT DOCUMENT

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 建设工程施工合同

　第 1 页

　建设工程施工合同(官方版)

　合同编号：

　 甲方(发包人)：

　 乙方(承包人)：

　 签订地点：

　 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。

　 第一条工程概况

　 一、工程名称：。

　 二、工程地点：。

　 三、承包工程范围和内容：。

　 四、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。

　 五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)￥万元(大写)。

　说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 建设工程施工合同

　第 2 页

　 第二条工程质量

　 一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。

　 二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。

　 三、工程完工后，乙方应在 3 日内通知甲方及时验收。

　 第三条工程价款的支付与结算

　 一、本合同签订后 3 日内，甲方支付合同价款的 30%作为预付款;

　 二、工程施工期间，完工 80%前，付至合同价款的 60%;

　 三、工程验收合格后 5 日内，付至合同价款的 80%;

　 四、结算完成后 7 天内付至结算价的 95%;

　 五、剩余工程总价款的 5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。

　 第四条双方的权利和义务

　 一、甲方权利义务：

　 1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。

　 2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　 3、按照合同约定支付工程款。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 建设工程施工合同

　第 3 页

　 4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

　 5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。

　 二、乙方权利义务：

　 1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。

　 2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。

　 3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质量标准，，乙方要进行返工处理，由此造成的损失由乙方承担。

　 4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。

　 5、尽量减少对周围办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。

　 6、在本工程竣工后清理现场。

　 7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。

　 8、乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。

　 第五条承包方的安全责任

　 一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 建设工程施工合同

　第 4 页 工人员掌握工程特点及施工安全措施。

　 二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

　 三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作，设立相应的安全防护或警示措施。

　 四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。

　 五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。

　 六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。

　 第六条违约责任

　 一、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　 甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价 0.5‰的违约金。

　 二、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　 1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的 0.5‰的违约金。

　 2、乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的 5‰的违约金。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 建设工程施工合同

　第 5 页

　 3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。

　 第七条质量保修

　 一、保修内容及期限：保修年。

　 二、保修期起始时间：自工程验收合格之日起计算。

　 三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。

　 四、在质保期内，如果发生质量问题，乙方需在接到甲方通知 4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。

　 五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。

　 第八条合同争议的解决方式

　 本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成的按下列第 2 种方式解决。

　 1、提交北京仲裁委员会仲裁。

　 2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

　 第九条附则

　 本合同一式 4 份，合同附件：工程量及固定综合单价表 1 份，与合同具有同等法律效力，甲乙双方各执 2 份。自双方签字盖章后生效。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 建设工程施工合同

　第 6 页

　 甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　 法定代表人签字(盖章)：法定代表人签字(盖章)：

　 委托代理人：委托代理人：

　 地址：地址：

　 电话：电话：

　 签订时间：签订时间：

　您可以在此处填写公司名称或地址

　YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE

推荐访问:标签 建设工程 施工合同